+7 (499) 501-15-90 | info@ats.msk.ru
По данным из КАД (Картотеки арбитражных дел) АС Тульской области установил: Третейским судом в составе единоличного третейского судьи рассмотрено дело № 392/2015 по иску открытого акционерного общества «МРСК Центра и Приволжья» (в настоящее время публичное акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья») к закрытому акционерному обществу «ТЭМ» о взыскании неустойки по договору подряда от 31.03.2014г. №147/2014СМР в размере 69 635 руб.14 коп. и расходов по уплате третейского сбора в размере 80 000 руб.
Третейского суда от 26.06.2015г. по делу №392/2015 в пользу ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с ЗАО «ТЭМ» взыскана неустойка в сумме 69 635 руб.14 коп. и расходы по уплате третейского сбора в размере 80 000 руб.00 коп.
В связи с ненадлежащим исполнением должником решения Третейского суда от 26.06.2015 г. по делу №392/2015 в добровольном порядке ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на основании ст. 236 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) подало заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения.
Как следует из материалов дела, основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда, предусмотренные ст.ст. 8, 10, 11, 19, 46 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» и ст. 239 АПК РФ отсутствуют.
Доказательств обратного Ответчик в соответствии со ст. 65 АПК РФ в арбитражный суд не представил.
Руководствуясь ст. ст. 110, 236, 238, 240, 319 АПК РФ, АС Тульской области определил: заявление ПАО «МРСК Центра и Приволжья» удовлетворить.
Выдать Публичному акционерному обществу «МРСК Центра и Приволжья» Исполнительный лист в отношении Закрытого акционерного общества «ТЭМ»
Арбитраж. Судебные разбирательства в третейском суде проходят в течение 2 недель (в том числе, по Скайпу). Принятое судебное решение является окончательным и подлежит обжалованию только по техническим причинам.
Третейский суд разрешает любые экономические споры, как физических, так и юридических лиц (в том числе иностранных). При наличии между ними: Третейского соглашения.
Медиация. БЕЗсудебное Мировое соглашение, утвержденное третейским судьей, сразу становится ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ.
Взыскание Исполнение судебных решений и мировых (медиативных) соглашений в России и за рубежом (в государственных судах, у судебных приставов и в банках) осуществляется юристами
В третейских судах иски к юридическим и к физическим лицам обычно рассматриваются в течение 2-3 недель. Решение Третейского суда сразу вступает в законную силу. Отменить Решение можно в госсуде, только по причине отсутствия полномочий.
На Решения Третейского суда выдается Гос. Исполнительный лист, который исполняется Гос. Судебными приставами и Банками.
Помощь в подаче Исполнительных листов и Мировых соглашений к Приставам, с дальнейшим консультированием до их исполнения и возврата задолженности.
Рассматриваются иски по всей стране. Региональные и иностранные участники могут заседать по видеосвязи.
Стороны бесплатно консультируются по вопросам подготовки, проверки искового заявления, отзыва, мирового соглашения.
Требования к Судьям – высшее юридическое образование и стаж работы более 5 лет в экономике. Судью выбирают сами стороны, обеспечивая независимость процесса.
Не требуются расходы на суды. Неустойки, штрафы и судебные расходы взыскиваются в Полном объеме и не облагаются налогами до фактического получения.
БЕЗсудебное Мировое соглашение, утвержденное третейским судьей, сразу становится ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ.
Для Правительства Москвы и Правительства Московской области, членов "Деловая Россия", Ассоциации Региональных Банков России, Ассоциации Инвесторов Москвы, Лизингового Союза, Ассоциации Строителей России, Ассоциации "Оборонстрой", 19 гильдий, 38 СРО строительного комплекса.
Copyright © 2010 - ATS.MSK.RU
Материалы распространяются по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0